Notice: file_put_contents(): Write of 6472 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 12288 of 18760 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Законы стройки | Telegram Webview: developers_policy/8236 -
ВС РФ об основаниях для включения информации о подрядчике в РНП
Определение Верховного суда РФ от 11 августа 2025 года № 303-ЭС25-8354 по делу №А59-3641/2024.
Подрядчик, нарушивший сроки выполнения работ, может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), если причинами для срыва сроков стали:
🟦недостаточная квалификация работников подрядчика; 🟦нехватка рабочих рук на объекте; 🟦нехватка техники на объекте; 🟦приостановление работ по причинам, не предусмотренным ГК РФ; 🟦недостатки документации, которые привели к невозможности выполнения всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
ВС РФ об основаниях для включения информации о подрядчике в РНП
Определение Верховного суда РФ от 11 августа 2025 года № 303-ЭС25-8354 по делу №А59-3641/2024.
Подрядчик, нарушивший сроки выполнения работ, может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), если причинами для срыва сроков стали:
🟦недостаточная квалификация работников подрядчика; 🟦нехватка рабочих рук на объекте; 🟦нехватка техники на объекте; 🟦приостановление работ по причинам, не предусмотренным ГК РФ; 🟦недостатки документации, которые привели к невозможности выполнения всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy."
from tr
