group-telegram.com/zarbitrazhy/906
Last Update:
Роскосмос не смог взыскать с РКК «Энергия» 232 млн руб неустойки по госконтракту на разработку космического корабля «Орел»
ЗЫ: Контракт стоимостью около 58 млрд руб был заключен в ноябре 2016 года. Первый этап исполнитель должен был завершить в сентябре 2018 года.
Однако за 10 месяцев до этого срока Роскосмос решил изменить космодром пуска и тип ракеты-носителя – с Восточного и «Ангары» на Байконур и «Союз-5».
По мнению истца, данные изменения никак не влияли на первый этап – разработку головной части корабля, поэтому «Энергия» должна отвечать за нарушение сроков.
Ответчик же сослался на выводы госкомиссии, установившей, что выполнить первый этап в изначально установленный срок было невозможно.
Представитель «Энергии» также заявил, что первоначальный результат работ стал заказчику не нужен, поэтому его неполучение в установленный срок не могло причинить убытки.
Арбитражный суд Москвы в понедельник полностью отклонил иск.
Первый запуск корабля «Орел» (прежнее название – «Федерация») запланирован на 2023 год.
А40-174222/2019
#космос #Роскосмос #РКК #Энергия #Орел #Байконур
BY РИА Новости: дела арбитражные
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/zarbitrazhy/906